Harol Nomo, Installation Manual

Page: 15 / 84

PAG. 15 NOMO
- Installatie-instructies
Rev. 10/20
INSTALLATIETIJD INSTALLATION TIME
TEMPS D’INSTALLATION AUFSTELLUNGSZEIT
MINIMALE HULPBRONNEN:
3 medewerkers
1 Ercolino’s of een ander type lift met vergelijkbare eigenschappen.
INDICATIEVE GEMIDDELDE TIJDEN:
1 zelfdragende module zonder Raso
Eerste module
→
6 uur
Volgende modules
→
+4 uur
1 Raso
→
+1 uur
Wandmontageversies type 02 en 03
→
+ Tijden voor tests
en vlakheidscontroles afhankelijk van de installatiesite.
De installatietermijnen voor Opera-, Vision-, Nomo- en Rialto-
constructies zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen op
str aff e van nietigheid, indicatief en niet bindend. In het bijzonder
zijn de installatietijden van deze constructies rechtstreeks
afhankelijk van de complexiteit van de constructie of constructies,
alsook van de eigenschappen van het personeel dat door de
klant wordt ingezet voor de montage. Bijgevolg kan vertraging
bij de installatie van deze constructies geen aanleiding geven tot
een boete of een verzoek om schadevergoeding en / of intresten,
en het rechtvaardigt evenmin de annulering van de bestelling.
Ercolino
Laser
EINGEPLANTE MINDESTRESSOURCEN:
3 Fachmänner
1 Stapler oder ein anderer Typ Hebevorrichtung mit
ähnlichen Eigenschaften
UNGEFÄHRE DURCHSCHNITTLICHE ZEITEN:
1 selbsttragendes Modul ohne Raso
Erstes Modul
→
6 Stunden
Nachfolgende Module
→
+4 Stunden
1 Raso
→
+1 Stunde
An der Wand befestigte Ausführungen Typ 02 und 03
→
+ Zeiten für Überprüfungen und Kontrollen der Ebenheit,
die von dem Aufstellungsort abhängig sind.
Die Aufstellungsbedingungen der Strukturen Opera, Vision,
Nomo und Rialto, sofern nicht schriftlich anders unter
Androhung der Nichtigkeit vereinbart, sind indikativ und
nicht verbindlich. Insbesondere, sind die Aufstellungszeiten
dieser Strukturen direkt abhängig von der Komplexität der
Struktur oder der Strukturen, sowie von den Eigenschaften
des von dem Kunde zur Montage beschäftigten
Fachpersonals. Deshalb, kann die Verzögerung bei der
Aufstellung dieser Strukturen keine Strafe, keinen Anspruch
auf Schadenersatz und/oder Interessen verursachen und
rechtfertigt keine Stornierung des Auftrags.
MINIMUM RESOURCES REQUIRED:
3 operators
1 Ercolino or another type of lifter with similar features
AVERAGE ESTIMATED TIMES:
1 self-supporting module without Raso
First module
→
6hours
Other modules
→
+4hours
1 Raso
→
+1 hour
Wall installed versions type 02 and 03
→
+ Time for tests
and fla tness checks depending on the installation site.
The installation terms for Opera, Vision, Nomo and Rialto
structures, unless otherwise stated in a written agreement
under penalty of nullity, are just an indication and are
not binding. In particular, the installation times for these
structures depend directly on the complexity of the
structure/s and on the characteristics of the operators
involved by the Customer for the assembly operations.
Consequently, any delay in the installation of these
structures cannot cause penalties, claims for damages and/
or interests, nor it can justify the cancellation of the order.
RESSOURCE MINIMUM PRÉVUE:
3 personnes
1 Ercolino ou un autre modèle d’ élévateur avec des
caractéristiques similaires
TEMPS MOYEN INDICATIF:
1 module autoportant sans Raso
Premier module
→
6 heures
Modules suivants
→
+4 heures
1 Raso
→
+1 heure
Versions avec fixa tion murale type 02 et 03
→
+
Temps pour les vér ifica tions et contrôles de la planéité
subordonné au site de l’installation.
Les délais d’installation des structures Opera, Vision, Nomo
et Rialto, sauf disposition contraire convenue par écrit
sous peine de nullité, sont indicatifs et non-contraignants.
En particulier le temps d’installation de ces structures
dépend directement de la complexité de la structure ou
des structures ainsi que des caractéristiques du personnel
employé par le client pour le montage. Par conséquent le
retard dans l’installation de ces structures ne peut donner
lieu ni à pénalité, ni à demande de dommages et/ou
intérêts , ni justifie l ’annulation de la commande.